Algemene voorwaarden - Denoli Konsult AB
Juridisch bindende versie voor webpublicaties
Laatst bijgewerkt op: januari 2024
Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Denoli
Konsult AB, gevestigd in Zweden ("Denoli").
De Voorwaarden zijn uitdrukkelijk onderverdeeld in:
A. Consumenten (B2C) - Bouw, renovatie en zonne-installaties
B. Zakelijke klanten (B2B) - Advies-, consultancy- en projectdiensten.
Als de bepalingen verschillen, is alleen het deel dat van toepassing is op de respectieve klantencategorie van toepassing.

A. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN
(B2C)
Bouw, renovatie en fotovoltaïsche installaties
1 Definities
1.1 Denoli: Denoli Konsult AB.
1.2 Consument: een natuurlijk persoon die hoofdzakelijk handelt voor doeleinden die buiten
bedrijfsactiviteit.
1.3 Het Werk: alle bouw-, renovatie-, installatie- en fotovoltaïsche werkzaamheden, met inbegrip van
leveringen van materialen.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Denoli en de Consument.
2 Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle consumentenovereenkomsten.
2.2 Afwijkingen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
2.3 De wettelijke rechten van de Consument op grond van de Wet Consumentenservice, de Wet Consumentenkoop en de
Wet overeenkomsten op afstand blijven onverlet.
3. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Offertes zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk is vermeld.
3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de consument van het aanbod of op het moment dat met de werkzaamheden wordt begonnen met instemming van de consument.
instemming van de Consument.
4 Uitvoering van het werk
4.1 Het werk wordt vakkundig en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en veiligheidseisen uitgevoerd.
4.2 De opgegeven termijnen zijn voorlopig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Wijzigingen en meerwerk
5.1 Wijzigingen en meerwerk worden slechts uitgevoerd na schriftelijke toestemming van de Consument.
5.2 Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht volgens overeengekomen of redelijke prijzen.
6 Prijzen en betaling
6.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
6.2 Betaling vindt plaats conform de in de Overeenkomst vermelde betalingsvoorwaarden.
6.3 Denoli heeft het recht om gedeeltelijke betaling of vooruitbetaling te vragen voor zover wettelijk toegestaan.
7 Oplevering en aanvaarding
7.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Denoli aan de Consument heeft meegedeeld dat het werk is opgeleverd.
7.2 Kleine gebreken die geen invloed hebben op het gebruik vormen geen reden tot weigering van de aanvaarding.
5
8. Garantie
8.1 De Consument heeft recht op een wettelijke garantie volgens de Zweedse wetgeving.
8.2 Eventuele fabrieks- of productgaranties voor zonnepanelen, omvormers en andere materialen gelden
parallel.
9 Aansprakelijkheid
9.1 Denoli is aansprakelijk voor directe schade als gevolg van contractbreuk, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
wet is toegestaan.
9.2 Aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien deze in strijd zijn met dwingende wetgeving op het gebied van consumentenbescherming.
10 Recht op annulering
10.1 In het geval van overeenkomsten op afstand of overeenkomsten gesloten buiten de bedrijfsruimten van Denoli, heeft de Consument het recht om
de overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen overeenkomstig de Wet Overeenkomsten op Afstand.
10.2 Indien de Consument verzoekt om tijdens de herroepingstermijn met de werkzaamheden te beginnen, heeft Denoli recht op een redelijke vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.
een redelijke vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.
11 Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden waarop Denoli geen invloed heeft, zoals extreme
weersomstandigheden, vertragingen bij netwerkeigenaren, materiaaltekorten of beslissingen van overheden.
11.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Denoli tijdelijk opgeschort.
12 Geschillen
12.1 Op de Overeenkomst is Zweeds recht van toepassing.
12.2 De Consument heeft het recht om zich te wenden tot de Algemene Klachtencommissie (ARN) of tot een bevoegde Zweedse rechtbank.
Zweedse rechter.

B. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZAKELIJKE KLANTEN
(B2B)
Consultancy-, advies- en projectdiensten
1 Definities
1.1 Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf.
1.2 Diensten: alle door Denoli geleverde advies-, analyse-, advies- en projectdiensten.
2 Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten met Opdrachtgever.
2.2 Eigen voorwaarden van Opdrachtgever worden niet geaccepteerd.
6
3. 3. Offerte en overeenkomst
3.1 Offertes zijn niet bindend.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding of door aanvang van de Diensten.
4 Uitvoering van de Diensten
4.1 De Diensten worden met zorg en naar beste kunnen uitgevoerd.
4.2 Prestatiegaranties zijn alleen van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
5 Betrokkenheid van de klant
5.1 De klant zal tijdig juiste en volledige informatie verstrekken.
5.2 Eventuele vertragingen en extra kosten die voortvloeien uit het niet meewerken zijn voor rekening van
de opdrachtgever.
6 Vergoeding en betaling
6.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
6.2 In geval van vertraging heeft Denoli recht op vertragingsrente en vergoeding van incassokosten volgens de wet.
7 Opschorting en annulering
7.1 Denoli heeft het recht de werkzaamheden op te schorten in geval van wanbetaling.
7.2 Annulering ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van reeds verrichte Diensten.
8 Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Denoli is beperkt tot directe schade.
8.2 De totale aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
8.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst is uitgesloten.
9 Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Al het door Denoli vervaardigde materiaal blijft eigendom van Denoli, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10. Vertrouwelijkheid
10.1 Partijen verbinden zich ertoe geen vertrouwelijke informatie openbaar te maken.
11. Opzegging
11.1 De overeenkomst kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn.
12 Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op alle zakelijke relaties is Zweeds recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden uitsluitend beslecht door een bevoegde Zweedse rechtbank.